装饰装修合同纠纷 （2018）浙01民终5003号
裁判要旨
动冶公司与康源公司签订的的《北美公寓酒店装修工程施工合同》双方主体适格，意思表示真实，对双方具有约束力，动冶公司与康源公司均应当按照合同约定全面履行自己的义务。在履行合同过程中，双方发生争议，装修工程长期处于停工状态，动冶公司请求解除合同，康源公司同意解除合同，原审法院尊重双方意见，准许解除案涉合同。签订合同时，康源公司已支付了履约保证金5万元，动冶公司诉请康源公司支付履约保证金，缺乏依据，该院不予支持。本案的争议焦点是康源公司是否应赔偿动冶公司停工期间的经济损失。根据合同约定，支付工程款方式为康源公司按月根据已完成工程量（具有质量验收单）到动冶公司财务支取70%的已完成工程款。本案第一次支付工程款25万元时，双方未按此流程进行，系双方自主行为，该院不作评判。根据合同约定动冶公司应按约定时间及时支付工程款，由于未能按时支付工程款造成的工程停工责任由动冶公司负责。康源公司向动冶公司催讨第二笔工程款时，动冶公司以未经其质量验收为由拒付工程款。该院认为案涉合同对质量验收单和月度工程验收纪要未约定由哪方制作，但可以明确工程验收的义务在动冶公司，动冶公司应按合同约定向康源公司出具质量验收单及月度
摘要
动冶科技股份有限公司、浙江康源装饰有限公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
浙江省杭州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙01民终5003号 上诉人（原审原告）：动冶科技股份有限公司，住所地：杭州经济技术开发区白杨街道**大街**。 法定代表人：赵佳元，该公司董事长。 委托诉讼代理人：周勇，浙江春森翔律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赵兵，四川泰仁（杭州）律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：浙江康源装饰有限公司，住，住所地：杭州市西湖区文三路**天苑花园……