建设工程施工合同纠纷 （2018）湘31民终19号
裁判要旨
原告田贵武与被告龙凤文苑项目部签订的《金梧桐·龙凤文苑大厦工程承包合同》是双方当事人真实意思表示，未违反法律强制性规定，合法有效，双方应依约履行各自义务。本案的争议焦点：一是原告田贵武是否存在违约行为，应否承担违约责任；二是诉争工程是否已达到工程款支付条件；三是实际欠付工程款额。（一）原告田贵武是否存在违约行为，应否承担违约责任。原、被告签订的工程承包合同约定是劳务清包即包工，工程期限为11个月，开工日期按照被告盛泰公司与案外人金梧桐公司确定日期为准。原告田贵武组织人员进场施工，于2012年3月25日该工程主体完工，2012年8月28日，原告田贵武离开吉首，具体施工人曾众山等人仍在进行内外粉刷施工，2013年3月工程完工。该涉案工程在施工过程中，因督察发现勘察设计、招标及施工许可、工程质量、安全生产、责任主体等问题，2011年12月21日被下发停工通知单，致使工程停工。被告盛泰公司与案外人金梧桐公司建设工程施工合同纠纷一案，湖南省高级人民法院作出的（2017）湘民终131号民事判决书中没有被告盛泰公司延误工期违约的事实，因此造成工期延误，无法确定是原告田贵武行为直接造成，故原告田贵武不
摘要
田贵武与湖南盛泰建筑有限公司及田贵祥建设工程施工合同纠纷一案二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
文书内容湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2018）湘31民终19号上诉人（原审原告）：田贵武，男,土家族，湖南省吉首市人，住吉首市。委托诉讼代理人：彭大华，湖南湘州律师事务所律师。上诉人（原审被告）：湖南盛泰建筑有限公司，住所地：邵东县。法定代表人：王一成，该公司董事长。委托诉讼代理人：李济生，男，汉族，住湖南省怀化市。委托诉讼代理人：肖寿贞，女，汉族，住湖南省怀化市。原……