建设工程施工合同纠纷 （2018）内07民终477号

部分相互矛盾，且认定事实依据与查明事实相矛盾。（一）仅依据一份无效合同判令田玉水给付孟祥库全部工程款，属事实不清、证据不足。田玉水在诉讼中申请对孟祥库实际施工的具体工程量进行调查核实，且孟祥库自认其有实际施工日志，一审法院如责成孟祥库出具此份施工日志，便可查明盂祥库实际完工的工程量，而一审法院无视这一事实。事实上，孟祥库在该案工程施工时，同期承建其他工程，其工程施工人员在一段时间调离该工程，致使该工程一度停工，在工程未完工时，孟祥库提前撤离现场，致使该工程的后期工程由田玉水自行施工或另选他人实际施工。综述，一审法院仅仅依据一份被确认为无效合同的证据，判令田玉水全额给付工程的这一事实认定错误，其无事实和法律依据。（二）从孟祥库收取工程款票据金额为9037973元中的票据日期证实，孟祥库在工程施工期间长时间不在现场，使工程不能正常施工造成工期延后。在工程初验（2013年11月）未通过的情况下，孟祥库又延期到2014车9月3日才验收合格，上述事实足以证明孟祥库和其施工人员长期缺失，为了工程顺利完成，田玉水只能自己组织施工人员施工部分工程的事实。（三）有关工程总价的计算有误，依据建筑工程的有关

田玉水与孟祥库、鄂伦春自治旗宏泰房地产开发有限公司等建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）内07民终477号上诉人（原审被告）：田玉水，男，汉族，住内蒙古自治区。被上诉人（原审原告）：孟祥库，男，汉族，住内蒙古自治区呼伦贝尔市。委托诉讼代理人：郭陶，内蒙古典威律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：鄂伦春自治旗宏泰房地产开发有限公司，住所地内蒙古自治区鄂伦春自治旗。法定代表人：米宝良，经理。委托诉讼代理人：张军，男，该公司法……