建设工程施工合同纠纷 (2019)京0108民初52334号
裁判要旨
冯跃威与河北建设集团自愿签订《入户施工协议书》,依法具有法律效力,双方均应遵守执行。 按照前述协议约定,入户施工改造包括给排水管道拆除更换、更换管道所破坏的卫生间、厨房等墙地面的修复以及暖气管道的更换等项目,河北建设集团如在2018年3月底项目计划完成日不能保证水龙头至本小区改造给水管线总闸之间是新管道,则需在2018年5月前对其违反施工品质承诺赔偿1万元,现河北建设集团未能更换新水管道,理应按约赔偿冯跃威1万元。 冯跃威要求比照该协议中对于水管道约定的赔偿标准对未更换暖气管道及污水管缺少地漏、客厅和卧室地板沉降倾斜等问题各进行1万元的违约赔偿,没有法律依据,本院不予支持。 冯跃威要求逾期完工的赔偿,首先,给水管道和暖气管道未做并非河北建设集团主观原因所致;其次,施工期间以及施工完成后,冯跃威一家一直在房屋内居住,河北建设集团已对厨房和卫生间墙地面进行了施工改造,冯跃威并签署了《户内施工项目分项验收单》,对清单范围内和清单范围外的施工改造进行确认,其称在未验收的情况下受欺诈所签,但并未提交证据证明,本院对其主张不予采信,结合上述情况,本院对其该项诉请亦不予支持。 综上所述,依照《中华人
摘要
冯跃威与张永余等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
北京市海淀区人民法院民 事 判 决 书(2019)京0108民初52334号原告:冯跃威,男,1959年9月29日出生,汉族,住北京市海淀区。 公民身份号码:×××。 被告:河北建设集团股份有限公司,住所地河北省保定市竞秀区鲁岗路125号。 统一社会信用代码:911306007006711044。 法定代表人:李宝忠,董事长。 被告:张永余,男,1982年7月15日出生,汉族,住北京市海淀区。 公……