买卖合同纠纷 （2019）冀05民终3201号

一、关于本案的违约问题。原告在协议签订的次日即按约履行了700000元的付款义务，被告公司却未能在协议约定的期限内向原告交付产品，三台设备的交货时间按被告庭审中的陈述，也均已逾期多日。被告迟延交货的行为，已经明显构成违约，对此，被告应当按双方协议约定承担违约责任。被告庭审中辩称是原告未在提货时交付420000元的原因，所以被告才相应的推迟交货，被告既没有事先通知也没有说明理由的情况下，无故迟延交货。《中华人民共和国合同法》第六十七条规定，当事人互负债务的，有先后顺序的，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求，先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。本案中，根据双方签订的产品采购协议内容，按履行顺序，在原告支付700000元预付款后，被告就应当在约定期限内按约定条件交货，然后原告付420000元，因被告迟延交货在先，且交货不符合约定（开具发票），故原告推迟付款420000元不构成违约，被告的该理由显然不能成立，不予采信。鉴于原、被告双方协议约定的违约金过高，一审酌定逾期交货的违约金为50000元。二、关于发票的交付问题。货物买卖合同应当按国家规定开具增值

一、关于本案的违约问题。原告在协议签订的次日即按约履行了700000元的付款义务，被告公司却未能在协议约定的期限内向原告交付产品，三台设备的交货时间按被告庭审中的陈述，也均已逾期多日。被告迟延交货的行为，已经明显构成违约，对此，被告应当按双方协议约定承担违约责任。被告庭审中辩称是原告未在提货时交付420000元的原因，所以被告才相应的推迟交货，被告既没有事先通知也没有说明理由的情况下，无故迟延交货。《中华人民共和国合同法》第六十七条规定，当事人互负债务的，有先后顺序的，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求，先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。本案中，根据

河北省邢台市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀05民终3201号 上诉人（原审被告）：合肥鑫蕾新精密设备有限公司，住所地安徽省合肥市庐阳区连水路899号荣城北苑46号1003。 法定代表人：宋杨，该公司执行董事。 被上诉人（原审原告）：远大阀门集团有限公司，住所地河北省隆尧县西尹村。 法定代表人：闫国平，该公司董事长。 委托诉讼代理人：张桂中，男，系该公司职员。 委托诉讼代理人：刘艳……