装饰装修合同纠纷 (2019)鲁0785民初5958号
裁判要旨
原、被告签订装修装饰工程施工合同系双方的真实意思表示,且不违反法律法规的强制性规定,合法有效,依法成立的合同受法律保护,对当事人具有法律约束力,双方均应按照合同约定履行各自的义务。 根据《合同法》第九十四条第三项的规定,当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行,当事人可以解除合同。 本案中原告支付装修款55000后,被告未按期完成相应的工程量,并经二次延期后仍未完工,故原告要求解除合同,本院予以支持,被告应返还剩余装修款23500元。 关于原告主张的利息、违约金和经济损失,根据《合同法》第一百零七条的规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任;第一百一十三条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失;第一百一十四条规定当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算
摘要
田英与张平装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
山东省高密市人民法院民 事 判 决 书(2019)鲁0785民初5958号原告:田英,女,1976年11月5日生,汉族,居民,住高密市。 被告:张**,男,1984年9月21日生,汉族,居民,住高密市。 原告田英与被告张**装修合同纠纷一案,本院于2019年11月11日立案后,依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。 原告田英到庭参加诉讼,被告张**经本院传票传唤未到庭参加诉讼。 本案缺席审理,现已……