买卖合同纠纷 （2020）辽0111民初504号
裁判要旨
原、被告签订的购销合同是双方真实意思表示且不违反国家法律禁止性规定，合法有效，双方均应按约履行，原告应按照合同约定及时足额支付货款，被告也应按时保质足额提供产品。 现原告已按约支付货款，被告理应按约提供货物，现经双方协商延期履行合同，但被告仍尚有250个导电嘴未能供货，被告作为合同相对方提出系第三方未能按时供货导致其不能按时向原告供货的辩解不能免除其违约责任，故其应承担违约责任。 因被告两次延期均未能按期供货，故双方合同已无继续履行可能，原告要求按照双方补充约定解除合同并要求被告返还剩余货款9000元，本院予以支持。 关于原告主张被告应按双方补充约定在逾期未履行后应按货款9000元的日百分之一向原告赔偿损失的请求，因原告并未提供证明其因被告未足额供货导致其受到除预付货款利息损失外还存在其他损失的证据，故该约定明显过高，且被告提出的其受供货方深圳市格雷创科技有限公司欺骗导致未能向原告按时供货，其也是受害者，不应承担责任的辩解也包含其认为该约定赔偿金额过高，请求予以调整的主张，故根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条二款的规定，本院酌定被告以9000元为基数按原告主张的自2019年12
摘要
沈阳仕航机械设备有限公司与沈阳莱格自动化科技有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
辽宁省沈阳市苏家屯区人民法院民 事 判 决 书（2020）辽0111民初504号原告:沈阳仕航机械设备有限公司。 法定代表人：王维迁，该公司经理。 委托诉讼代理人：郝旭东，男，该公司员工。 被告：沈阳莱格自动化科技有限公司。 法定代表人：张蕴祺，该公司经理。 原告沈阳仕航机械设备有限公司与被告沈阳莱格自动化科技有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年1月13日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行……