合同纠纷 （2017）鲁15民终572号
裁判要旨
福利建筑公司与卫生服务中心签订《建设工程施工合同》后，因卫生服务中心资金紧张，并未按该合同履行，双方对合作建设涉案工程进行协商，对双方的权利、义务进行了较为明确的约定，进而签订了《新区医院合作建设工程协议书》，双方的合作意思表示真实，且主体适格，合作内容不违反法律、法规的强制性规定，故双方当事人应按合作协议履行相应的权利和义务；合作协议没有约定或约定不明确的，可以进行补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或交易习惯确定。因为双方之间系合作关系，所以福利建筑公司要求卫生服务中心按建设工程施工合同支付增加工程量产生的工程款不具备法律事实依据，法院不予采信。卫生服务中心采取合作建房的形式缓解资金紧张的问题，故其在合作出资事项中明确确定了其出资额为300万元。福利建筑公司系具有建筑资格的企业，应知晓建设工程因施工工期长，工程复杂，受外界条件影响波动大，在双方签订合同时不可能将工程所有的情况确定下来，所以福利建筑公司在工程款不能明确具体数额，其工程支出存在超过700万元风险的情况下，在合作协议中约定的“总投资约700万元（以投资竣工决算为准），其中甲方投资300万元，其余部分由乙方承担”，表
摘要
聊城市福利建筑工程有限公司、聊城市东昌府区新区办事处社区卫生服务中心合同纠纷二审民事判决书 合同纠纷
正文（节选）
山东省聊城市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁15民终572号上诉人（原审原告）：聊城市福利建筑工程有限公司，住所地：聊城市柳园北路6号。法定代表人：郭雪燕，经理。委托诉讼代理人：林树智，山东鲁风律师事务所律师。上诉人（原审被告）：聊城市东昌府区新区办事处社区卫生服务中心，住所地：聊城市柳园北路长途汽车站对面。法定代表人：庞良功，院长。委托诉讼代理人：申怀法，山东智祥律师事务所律师。上诉……