装饰装修合同纠纷 （2017）浙06民终2311号

原、被告之间的装饰装修合同关系，双方主体适格，意思表示真实，内容未违反法律、行政法的强制性规定，应认定为合法有效，双方应当根据合同约定各自履行义务。被告辩称原告的装饰工程未完成施工，被告多次要求原告按合同约定完成施工内容，但原告未予理睬；根据鉴定意见书认定施工现场确有部分地胶因返工撕去未完成施工，原告称系经被告使用后在保修期内原告按照合同约定保修返工，并非施工的质量问题。该院认为，根据双方合同约定：被告应在指定区域铺设完成后7天内安排验收，同时，应在地板单项验收合格后15天内付至总工程款的95%，原告在施工完成后已通过短信方式通知被告方联系人，被告方亦认可在组织验收过程中因发现存在质量瑕疵要求原告对部分施工面积进行返工，然被告并未出具书面验收意见或报告，合同约定原告的施工期仅为20天，且被告已于2016年4月26日开业，实际使用了上述场地，该工程应视为已竣工并投入使用，故被告应当按约向原告支付工程款。根据鉴定意见书认定，已经施工完成的PVC地胶面积为5852.29平方米，单价62元/平方米，造价为362841.98元，因返工尚未施工完成的300平方米面积属于原告的保修责任范围，故其应按

原、被告之间的装饰装修合同关系，双方主体适格，意思表示真实，内容未违反法律、行政法的强制性规定，应认定为合法有效，双方应当根据合同约定各自履行义务。被告辩称原告的装饰工程未完成施工，被告多次要求原告按合同约定完成施工内容，但原告未予理睬；根据鉴定意见书认定施工现场确有部分地胶因返工撕去未完成施工，原告称系经被告使用后在保修期内原告按照合同约定保修返工，并非施工的质量问题。该院认为，根据双方合同约定：被告应在指定区域铺设完成后7天内安排验收，同时，应在地板单项验收合格后15天内付至总工程款的95%，原告在施工完成后已通过短信方式通知被告方联系人，被告方亦认可在组织验收过程中因发现存在质量瑕疵要求

浙江省绍兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）浙06民终2311号上诉人（原审被告）：绍兴袍江医院，住所地绍兴市袍江工业区世纪街。统一社会信用代码523306007743659863。法定代表人：何渭源。委托诉讼代理人：沈剑，男，单位员工。被上诉人（原审原告）：杭州洲美装饰材料有限公司，住所地杭州市余杭区乔司街道五星村。统一社会信用代码91330110583228065Q。法定代表人：杨强……