建设工程合同纠纷 （2019）鄂0203民初1353号
裁判要旨
原、被告双方签订的《建筑安装工程施工合同》、《鑫宝·磁湖南郡C1栋楼工程结算书》合法有效，原、被告均应按上述约定主张权利、履行义务。 原告按照合同约定进行了施工，施工工程经验收合格，保修期满后，被告应当按合同约定向原告支付保修金；没有支付保修金的，应当按约定承担继续支付，并赔偿逾期付款利息损失的责任。 故，原告要求被告支付土建保修金31.9615万元、水电保修金13.8万元及逾期付款利息损失的诉讼请求，本院予以支持。 由于屋面保修期没有届满，原告要求被告支付屋面保修金4.6万元及逾期付款利息损失的诉讼请求，本院不予支持。 待屋面保修期届满后，原告可另行主张。 至于原告认为，2013年12月31日是工程竣工验收日期，相应的质量保修期应当从该日起计算的意见，因没有提供证据证明，且该意见与监理单位出具的《质量评估报告》日期2014年5月5日、《建筑工程竣工验收报告》上唯一签署验收日期2014年12月19日不符，本院不予支持。 本院认为，应当按《建筑工程竣工验收报告》上唯一签署验收日期2014年12月19日认定工程竣工验收日期，并从该日起计算保修期。 至于被告认为实际欠付原告保修金44.070
摘要
黄石市下陆建筑有限责任公司与黄石鑫宝置业发展有限公司建设工程合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
湖北省黄石市西塞山区人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂0203民初1353号原告：黄石市下陆建筑有限责任公司，住所地湖北省黄石市下陆区老下陆街办发展大道52号。 统一社会信用代码914202001786100255。 法定代表人：舒亚鹏，公司经理。 委托代理人：张继良、卫杭，湖北善远律师事务所律师。 被告：黄石鑫宝置业发展有限公司，住所地湖北省黄石市西塞山区沿湖路588号。 统一社会信用代码……