承揽合同纠纷 （2016）豫08民终2388号

原、被告之间的承揽合同关系合法有效，原告按照被告要求的条件完了部分工程量，被告未按约定及时给付工程款项，造成原告后期工程无法施工而停工，对原告已经施工部分的工程款，被告应承担违约责任。对于已经给付的工程款3万元，应予扣除。因原告未能举证证明双方具体结算的时间，对原告要求的利息的诉讼请求，可从原告向本院主张之日起算。故依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百五十一条、第二百六十三条之规定，判决如下：一、被告博爱县月山镇人民政府须于本判决生效之日起十日内给付原告吕泽久工程款207000元，并从2016年5月12日起至本判决确定还款之日止按照中国人民银行同期同类贷款利率支付利息。二、驳回原告吕泽久的其他诉讼请求。如果被告未按判决书指定的期间履行给付金钱义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6264元，原告负担50元，被告负担6214元。月山镇政府上诉称，一审认定事实不清，证据不足，被上诉人作为承揽人未按照政府及定做人的要求完成工作，更未交付满意的工作成果，且其完成的不合格工程在2011年已被拆除，故一审认定每米300元的

原、被告之间的承揽合同关系合法有效，原告按照被告要求的条件完了部分工程量，被告未按约定及时给付工程款项，造成原告后期工程无法施工而停工，对原告已经施工部分的工程款，被告应承担违约责任。对于已经给付的工程款3万元，应予扣除。因原告未能举证证明双方具体结算的时间，对原告要求的利息的诉讼请求，可从原告向本院主张之日起算。故依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百五十一条、第二百六十三条之规定，判决如下：一、被告博爱县月山镇人民政府须于本判决生效之日起十日内给付原告吕泽久工程款207000元，并从2016年5月12日起至本判决确定还款之日止按照中国人民银行同期同类贷款利率支付利息。二、驳回原告吕泽

河南省焦作市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫08民终2388号上诉人（原审被告）博爱县月山镇人民政府。法定代表人张军，镇长。委托代理人康志亮，河南纳圣律师事务所律师。委托代理人张文姣，河南纳圣律师事务所律师。被上诉人（原审原告）吕泽久，男，汉族，1945年1月20日出生。委托代理人杜方涛，河南海搏律师事务所律师。上诉人博爱县月山镇人民政府（以下简称月山镇政府）与被上诉人吕泽久承揽合同纠……