建设工程施工合同纠纷 (2018)藏01民初71号

案号
(2018)藏01民初71号
法院
拉萨市中级人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2018
地域
拉萨市
裁判日期
2018-11-09

裁判要旨

基于被告对双方进行了此次竣工验收的事实予以认可,故本院对该组证据的真实性,予以采信。该组证据能够证明以下事实:2017年9月底,原告对被告实施的海亮世纪新城1.3期电缆接入搭火点接入变压器安装项目进行竣工验收。3.被告制作的《工作联系单206》原件一份,欲证明截至2016年12月20日,涉案工程仍未正式通电,被告仍未完成工程,持续违约的事实。被告质证称,对其真实性予以认可,但对原告主张的证明目的不予认可,联系单所涉事项系工程新增项目,不应计算在合同约定的工期之内。本院认为,被告对该份证据的真实性予以认可,本院对此予以采信。该份证据能够证明:2016年12月20日,被告向原告送达《工作联系单206》载明:"因拉萨供电公司对案涉工程高压接入点进行变更,需增加电缆、分支箱及辅材。原告原工程部方部长考虑工程成本,决定暂缓案涉工程高压接入。案涉《施工合同》已完工近两年,被告请求原告尽快拿出解决方案或与其办理竣工结算"。4.《工作联系单047》原件一份、《工程部发文登记薄》复印件一份,系原告针对被告所发《工作联系单206》的复函,欲证明截至2016年12月24日,案涉工程仍未通电,原告要求被告承担

摘要

西藏海亮房地产发展有限公司与西藏凯捷实业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

正文(节选)

西藏自治区拉萨市中级人民法院民事判决书(2018)藏01民初71号原告:西藏海亮房地产发展有限公司,住所拉萨市柳梧新区北京大道海亮世纪新城办公楼,统一社会信用代码:×××。法定代表人:冯剑铭,该公司董事长。委托诉讼代理人:秦升,泰和泰(拉萨)律师事务所律师。委托诉讼代理人:陈林,泰和泰(拉萨)律师事务所律师。被告:西藏凯捷实业有限公司,住所拉萨经济技术开发区阳光新城A区4栋2单元4-1,统一社会信……