建设工程分包合同纠纷 （2018）渝03民终372号
裁判要旨
“双方合同约定的是一次性包干价，施工期间不做任何调整”错误。首先，此条款约定的是双方对单价不作调整，并非王明泽所做的合同外工程也不计价；其次，开发商现场负责人的证明，监理单位的证明以及金佛建筑公司方的证人均能证明抽排地下水的设备、管道均由王泽明提供、安装并进行抽水作业；最后，抽排地下水的作业工程款金额381,920已经由重庆市南川区人民法院（2015）南川法民初字第0556号生效判决书所确认。2．因为设计变更导致第五层返工，由此产生的返工费用应当由金佛建筑公司支付。但是，金佛建筑公司在计算返工费用时，只计算了模板拆除的费用，没有计算重新搭设模板的费用。上诉人按照《劳务分包合同》中约定的搭设模版的单价计算，模版返工费用应为180,226.86元。上诉人虽然曾对返工重做部分的工程造价申请司法鉴定，但是司法鉴定的鉴定费需要100,000元。上诉人认为司法鉴定的成本太高便放弃司法鉴定，一审法院以此为由对上诉人所做的工程全部不予计算错误。金佛建筑公司辩称，一是上诉人在工程结算中违背诚实信用原则，存在重复计价、混乱计价、无依据计价等结算行为，工程总价500多万，上诉人承认的虚报工程款数额高达100
摘要
王明泽与重庆市南川区金佛建筑安装工程有限公司建设工程分包合同纠纷二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷
正文（节选）
重庆市第三中级人民法院民 事 判 决 书（2018）渝03民终372号上诉人（原审原告）：王明泽，男，1962年6月27日出生，汉族，居民，住重庆市南川区。委托诉讼代理人：刘华彪，重庆春意律师事务所律师。委托诉讼代理人：李永福，重庆春意律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：重庆市南川区金佛建筑安装工程有限公司，住所地重庆市南川区东城街道立新路18号，统一社会信用代码9150011920870347……