建设工程分包合同纠纷 （2017）浙03民终5736号
裁判要旨
对于ＸＸ亮将脚手架劳务工程交由董华荣承包施工的法律性质问题。因董华荣系个人，不具备建筑施工企业资质，该承包行为违反国家法律法规的强制性规定，属于无效行为。关于ＸＸ亮是否多支付董华荣工程款问题。虽然2017年7月31日浙江科佳工程咨询有限公司出具的司法鉴定报告书，鉴定结论为：经鉴定，本工程截止至2016年3月31日期间共完成129254m2（其中地下室37140m2，主体92114m2），其中售楼部建筑面积为1492.59m2；工程造价合计129254m2×16元/m2=2068064元，但董华荣确实存在中途停工的情形，也未提供其一直施工至2016年3月31日的相关证据，故除售楼部完成的工程量可按鉴定文书载明的建筑面积1492.59m2予以确认，地上和地下的工程量及项目部顶棚代工费可按双方到瓯海区新桥派出所进行调解时董华荣向ＸＸ亮出具的工程量清单上载明的予以确认，即地下已完成工程量建筑面积确认为37140m2，地上已完成工程量建筑面积确认为23000m2，项目部棚顶代工费确认为23400元。至于工程单价问题，虽然董华荣向ＸＸ亮出具的工程量清单上有注明单价，但双方最终并未达成协议，故单价可
摘要
ＸＸ亮、董华荣建设工程分包合同纠纷二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷
正文（节选）
浙江省温州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）浙03民终5736号上诉人（原审原告、反诉被告）：ＸＸ亮，男，1963年10月28日出生，汉族，住浙江省温州市瓯海区。委托诉讼代理人：黄爱光，浙江震瓯律师事务所律师。委托诉讼代理人：王文央，浙江震瓯律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：董华荣，男，1976年10月20日出生，汉族，住江西省抚州市乐安县。委托诉讼代理人：毛毅坚，浙江光正大……