建设工程合同纠纷 （2018）鄂01民终753号
裁判要旨
本案应围绕上诉人的上诉请求及理由进行审理。路洁公司与江南春公司签订的案涉《土方施工合同》是双方当事人的真实意思表示，合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效。合同履行过程中，2013年10月因故停工。2016年3月，江南春公司在未与路洁公司解除合同的情况下，将案涉工程另行发包，构成违约，路洁公司有权依合同要求江南春公司支付工程款、赔偿违约金，并承担其他损失。一审判决确认的工程款及其他损失有事实和法律依据，对违约金的调整标准、利润损失的参照标准亦无不当，江南春公司的该项上诉理由不能成立。关于应付工程款的时间问题，本案确定的工程量虽均系2016年3月前施工，但不能满足施工要求（北京纵横工程监理有限公司和湖北新天地工程建设监理有限责任公司的调查笔录），双方合同约定的付款条件并未成就，一审判决认定“江南春公司应付工程款3,692,097元于通知停工之日即告确定”缺乏事实和合同依据,江南春公司的该项上诉理由成立,本院予以支持。结合江南春公司2016年7月27日致函路洁公司案涉工程结算金额为3,692,097元、路洁公司2016年8月4日收悉该函、路洁公司2016年8月24日对“工程
摘要
武汉江南春房地产开发有限公司、武汉市路洁运输有限公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷
正文（节选）
湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鄂01民终753号上诉人（原审被告）：武汉江南春房地产开发有限公司，住所地：武汉市江夏区纸坊街世纪大街特3号。法定代表人：何裕潮，该公司董事长。委托诉讼代理人：于维维，湖北观筑律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：武汉市路洁运输有限公司，住所地：武汉市江夏区五里界界兴路停车场。法定代表人：许建国，该公司董事长。委托诉讼代理人：赵萍，湖北中品律师……