建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁0684民初3124号
裁判要旨
原、被告之间签订工程施工承包合同书，双方形成建设工程施工合同关系，在合同的履行过程中，因被告基于被告方面的原因通知原告停止施工，双方合同已实际终止履行。 对于原告已完成的施工部分，被告未提出工程施工质量问题且同意支付质保金，已施工的工程经被告委托审定造价，被告应将该部分工程款支付给原告。 原、被告签订的两份施工承包合同书中的第七条对于逾期付款进行约定“甲方按合同约定及时向乙方拨付工程款，逾期每日按合同总造价的3%向乙方支付违约金。” 被告法定代表人在接受法院调查时，对于原告主张的违约金计算标准不认可，认为违约金计算标准过高，要求按日万分之三计算违约金。 《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定：“约定的违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加，约定的违约金过高造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。” 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条规定：“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况，当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚
摘要
烟台福鑫建筑安装工程有限公司与蓬莱市弘峰置业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
山东省蓬莱市人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0684民初3124号原告：烟台福鑫建筑安装工程有限公司，住所地：山东省烟台市芝罘区南大街155号。 法定代表人：张和平，任经理。 委托诉讼代理人：李承波，蓬莱北沟法律服务所法律工作者。 被告:蓬莱市弘峰置业有限公司，住所地：山东省蓬莱市北关路199号。 法定代表人：葛卫星，任经理。 原告烟台福鑫建筑安装工程有限公司（以下简称福鑫公司）与被告蓬莱……