承揽合同纠纷 （2013）潍商终字第456号

苏洪涛与汇能公司签订的平安峪石料加工收购合同，约定有汇能公司负责办理采矿手续，苏洪涛负责购买开采机械设备、并将开采的石料全部交付汇能公司等内容，因此，该合同系双方的内部分工协议，不属于采矿权转让，并不违反有关法律规定，该合同为有效合同，双方均应按约履行。汇能公司的采矿许可证到期后，有关主管部门批准其继续开采三个月，汇能公司和苏洪涛均应按合同继续履行，期间汇能公司强令苏洪涛停工，给苏洪涛造成停工损失，汇能公司应予赔偿。汇能公司在强令苏洪涛停工后，收到苏洪涛开采的非成品石料40000立方，该部分石料加工费用，汇能公司应予支付。汇能公司在有关主管部门允许其采矿的期限届满后，已不具备采矿资格，且该矿现已被其他企业通过拍卖程序取得经营权，故涉案的石料加工收购合同已无法履行，苏洪涛要求继续履行该合同的诉讼请求，依据不足，不予支持。苏洪涛从汇能公司超支的部分款项应予返还，故汇能公司要求苏洪涛返还超支款项的诉讼请求，应予支持，但应以法院查明的数额为限。苏洪涛主张汇能公司在福山坡矿区欠其挖掘机费用、工人工资及维修费用，未提供有效的证据，该部分主张依法不予支持；苏洪涛可在取得相应的证据后另行主张权利。关于

苏洪涛与汇能公司签订的平安峪石料加工收购合同，约定有汇能公司负责办理采矿手续，苏洪涛负责购买开采机械设备、并将开采的石料全部交付汇能公司等内容，因此，该合同系双方的内部分工协议，不属于采矿权转让，并不违反有关法律规定，该合同为有效合同，双方均应按约履行。汇能公司的采矿许可证到期后，有关主管部门批准其继续开采三个月，汇能公司和苏洪涛均应按合同继续履行，期间汇能公司强令苏洪涛停工，给苏洪涛造成停工损失，汇能公司应予赔偿。汇能公司在强令苏洪涛停工后，收到苏洪涛开采的非成品石料40000立方，该部分石料加工费用，汇能公司应予支付。汇能公司在有关主管部门允许其采矿的期限届满后，已不具备采矿资格，且该矿现

山东省潍坊市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）潍商终字第456号上诉人（原审被告、反诉原告）：潍坊汇能化工有限公司。法定代表人赵德海。委托代理人李明国，山东德宇律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：苏洪涛。委托代理人刘忠芳，临朐县法律服务中心法律工作者。委托代理人高乐实。上诉人潍坊汇能化工有限公司（以下简称汇能公司）因与被上诉人苏洪涛承揽合同纠纷一案，不服山东省临朐县人民法院（2……