加工合同纠纷 （2018）鲁0786民初2535号
裁判要旨
明河公司和金昊公司签订的加工承揽合同系有效合同，金昊公司依约向明河公司提供设备，明河公司理应按约付款。 金昊公司要求明河公司支付剩余价款于法有据，依法予以支持。 双方协商确定由明河公司退还锰砂、鹅卵石滤料，合同约定的锰砂鹅卵石滤料及安装费用应从总价款中扣减。 价款减少数额依据评估结论依法确定为136640元。 金昊公司主张的质保金30000元，因至该案辩论终结前，已超过双方合同约定的质保期限，法院依法认定质保金已达到付款条件。 金昊公司提供的锰砂是否存在质量问题、金昊公司是否存在违约行为及对明河公司造成的损失，明河公司可另行主张权利。 遂判决：一、明河公司偿付金昊公司货款103660元（600000元-360000元-136640元）；二、驳回金昊公司其他诉讼请求。 该案判决后，明河公司、金昊公司均未上诉。 本案原、被告争执的焦点为被告金昊公司是否存在违约行为。 本院认为，明河公司于2016年5月14日向金昊公司支付的合同预付款60000元，合同约定预付款为承揽方的启动资金，故工期的起算点应从被告收到启动资金的次日即2016年5月15日起开始计算30天，而不应从合同签订之日计算。
摘要
山东明河水业有限公司、山东金昊三扬环保机械股份有限公司加工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
山东省昌邑市人民法院 民 事 判 决 书 （2018）鲁0786民初2535号 原告：山东明河水业有限公司，住所地昌邑市。 法定代表人：柳鲁宁，董事长。 委托诉讼代理人：刘伟，山东倡义律师事务所律师。 被告：山东金昊三扬环保机械股份有限公司，住所地诸城市。 法定代表人：管清春，董事长。 委托诉讼代理人：黄维，山东海宏律师事务所律师。 原告山东明河水业有限公司（以下简称明河公司）与被告山……