装饰装修合同纠纷 （2021）鲁16民终1号

本案争议焦点为：（一）应否解除双方之间签订的装饰装修工程施工合同；（二）刘虹主张的违约金及龙发建筑淄博分公司退还工程款及其他费用的请求是否合理；（三）龙发建筑淄博分公司应否向刘虹交付隐蔽工程验收记录及水电改造线路图。关于应否解除双方之间签订的装饰装修工程施工合同问题。原、被告签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《淄博市家庭居室装饰装修工程施工合同补充协议》合法有效，双方均应按合同及补充协议约定行使权利、履行义务。刘虹已按合同约定支付了工程款，但通过刘虹提交的聊天记录、照片及龙发建筑淄博分公司负责人田兴强出具的书面确认单能够证实龙发建筑淄博分公司所施工工程存在乳胶漆不平、吊顶裂纹、电路水路图未提供等相关质量问题，且截至2019年4月25日田兴强出具确认单之日对存在上述问题仍未得到解决，以上事实说明龙发建筑淄博分公司未按合同约定质量及工期进行施工，存在违约行为。虽然双方对开工日期有争议，但即便按龙发建筑淄博分公司主张的开工之日为2018年8月11日，按合同约定工期60日，应竣工日期为2018年10月11日，但截至2019年4月25日即田兴强出具的涉案工程存在质量问题的确认单之日，

本案争议焦点为：（一）应否解除双方之间签订的装饰装修工程施工合同；（二）刘虹主张的违约金及龙发建筑淄博分公司退还工程款及其他费用的请求是否合理；（三）龙发建筑淄博分公司应否向刘虹交付隐蔽工程验收记录及水电改造线路图。关于应否解除双方之间签订的装饰装修工程施工合同问题。原、被告签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》及《淄博市家庭居室装饰装修工程施工合同补充协议》合法有效，双方均应按合同及补充协议约定行使权利、履行义务。刘虹已按合同约定支付了工程款，但通过刘虹提交的聊天记录、照片及龙发建筑淄博分公司负责人田兴强出具的书面确认单能够证实龙发建筑淄博分公司所施工工程存在乳胶漆不平、吊顶裂纹、电路

山东省滨州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）鲁16民终1号 上诉人（原审原告）：刘虹，女，1978年12月3日出生，汉族，住邹平市。 被上诉人（原审被告）：北京龙发建筑装饰工程有限公司淄博分公司，住所地：山东省淄博市张店区柳泉路232号圣亚大厦甲7号。 法定代表人：田兴强，公司经理。 上诉人刘虹因与被上诉人北京龙发建筑装饰工程有限公司淄博分公司（以下简称龙发建筑淄博分公司）装饰装修合……