建设工程分包合同纠纷 （2018）辽01民终1511号

原告四川蓬达公司有劳务施工资质。其与被告金帝二建公司签订的劳务分包合同不违法法律、行政法规关于效力性的强制规定，合同有效，双方均应按约履行。关于本案的诉讼时效，被告金帝二建认为原告的各项诉请均发生于2012年，而原告于2016年2月20日提起诉讼时主张误工损失，超过了诉讼时效。原告提供了2013年8月27日交纳诉讼费用票据、市法院案件移送函等，用以证实本案没有超过诉讼时效。而被告金帝二建认为原告所主张的误工损失，是在变更诉请时于2016年2月20日提出的，超过了诉讼时效。本院认为该诉请在双方争议没有得到最终解决时提出，并没有超过诉讼时效，因此对于被告金帝二建的该项主张，不予支持。关于原告主张的支付劳务费20,896.9元，因原告四川蓬达公司施工劳务费为2,020,896.9元，被告金帝二建公司已付2,000,000元，剩余劳务费20,896.9元，被告金帝二建公司应当支付。关于原告主张的停工期间留守工人工资。因原告四川蓬达公司于2011年12月因季节性原因停工，其在现场留守必要的管理人员的工资费用属于合理支出，该工资由被告金帝二建公司承担符合原告与被告金帝二建公司于劳务合同中的约定。本

上诉人四川蓬达建筑劳务有限公司与辽宁金帝第二建筑工程有限公司、王峰、辽宁现代通讯产业投资发展有限公司建设工程分包合同纠纷二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）辽01民终1511号上诉人（原审原告）：四川蓬达建筑劳务有限公司，住所地四川省南充市蓬安县周口镇丝绸路13号。法定代表人：肖力，系该公司董事长。委托诉讼代理人：杨昆，男，1955年8月2日出生，汉族，系该公司工作人员。上诉人（原审被告）：辽宁金帝第二建筑工程有限公司，住所地沈阳市沈河区文翠路56号。法定代表人：訾立军，系该公司总经理。委托诉讼代……