建设工程分包合同纠纷 （2019）苏0115民初1340号
裁判要旨
依法成立的合同，自成立时生效。 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 本案中，原告苏净公司与被告天臣公司签订的《施工合同一》以及《施工合同二》，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立并生效，双方均应按照合同约定全面履行自己的义务。 关于原告苏净公司诉请被告天臣公司支付工程款2103414.50元。 本案中，案涉工程经双方结算工程总价款为5810829元，扣除天臣公司已支付的3707414.50元，天臣公司尚欠苏净公司工程款2103414.50元，故对苏净公司的该项诉讼请求，本院予以支持。 关于苏净公司主张天臣公司支付逾期付款利息。 法律规定，利息从应付工程价款之日计付。 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 本案中，苏净公司主张天臣公司按照中国人民银行同期贷款利率的两倍支付其逾期付款利息，但双方《施工合同一》以及《施工合同二》专用条款第16.1.2项均约定因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任为工期可顺延，但承包人同意不因此提出任何损失或费用索赔。 现苏净公司主张按照
摘要
原告苏州净化工程安装有限公司与被告天臣新能源研究南京有限公司建设工程分包合同纠纷一案民事判决书
正文（节选）
江苏省南京市江宁区人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0115民初1340号原告：苏州净化工程安装有限公司，统一社会信用代码9132059425161965XF，住所地江苏省苏州工业园区唯新路2号。 法定代表人：胡增，该公司董事长。 委托诉讼代理人：朱勇，江苏百年英豪律师事务所律师。 委托诉讼代理人：马振华，江苏百年英豪律师事务所律师。 被告：天臣新能源研究南京有限公司，统一社会信用代码913……