定作合同纠纷 （2017）苏04民终2735号

溧阳公司按照昆明公司的要求完成工作，交付工作成果，昆明公司应当按照合同约定按期支付货款。昆明公司主张因产品质量存在问题故未支付尾款，但从双方提供的证据及双方当庭陈述的内容来看，在货物运至昆明公司后的3个月内，昆明公司未通知溧阳公司进行调试也未就延长调试期事宜与溧阳公司进行协商，又因昆明公司于2015年6月、7月实际使用案涉压缩机进行生产，因此，根据双方所签合同的第5条、第6条，应当认定产品合格，昆明公司未按约支付尾款的抗辩理由，该院不予采纳。根据昆明公司提供加盖溧阳公司公章的商函，溧阳公司工作人员在商函上签字并加盖公章的行为应当认定其认可昆明公司提出的在货物到厂应付款中扣除延期交货（2014年3月13日至2014年5月15日）违约金135160元，故该院予以认可，故当期昆明公司应当支付的货款为518840元（2180000元*30%-135160元=518840元），截至2014年5月16日昆明公司应付款总额为1608840元，已付款1608840元。第四期（调试期满）昆明公司应付款327000元，第五期（质保期满）昆明公司应付款109000元，本案昆明公司尚未支付的货款总额应当为43

溧阳公司按照昆明公司的要求完成工作，交付工作成果，昆明公司应当按照合同约定按期支付货款。昆明公司主张因产品质量存在问题故未支付尾款，但从双方提供的证据及双方当庭陈述的内容来看，在货物运至昆明公司后的3个月内，昆明公司未通知溧阳公司进行调试也未就延长调试期事宜与溧阳公司进行协商，又因昆明公司于2015年6月、7月实际使用案涉压缩机进行生产，因此，根据双方所签合同的第5条、第6条，应当认定产品合格，昆明公司未按约支付尾款的抗辩理由，该院不予采纳。根据昆明公司提供加盖溧阳公司公章的商函，溧阳公司工作人员在商函上签字并加盖公章的行为应当认定其认可昆明公司提出的在货物到厂应付款中扣除延期交货（2014年

江苏省常州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）苏04民终2735号上诉人（原审被告）:昆明云盘山磷化工有限公司，住所地云南省昆明市西山区海口工业园区管委会办公楼一楼13号。法定代表人:左军，该公司董事长。委托诉讼代理人：聂智兴，北京德恒（昆明）律师事务所律师。委托诉讼代理人：姚羲，北京德恒（昆明）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）:溧阳德维透平机械有限公司，住所地江苏省溧阳市昆仑经济开发……