建设工程施工合同纠纷 （2018）浙04民终2041号
裁判要旨
在挂靠施工情形中存在两个不同性质、不同内容的法律关系，建设工程法律关系和挂靠法律关系，根据合同相对性原则，各方权利义务关系应当根据相关合同分别处理。上述司法解释第二十六条适用于建设工程非法转包和违法分包情况，不适用于挂靠情形，该解释第二条赋予主张工程款的权利主体为承包人而非实际施工人，挂靠情形下实际施工人越过被挂靠单位直接向合同相对方主张工程款依据不足。本案中金海明不是施工合同的义务主体，不能以自己的名义主张付款。二、金海明认为吉雅利公司欠求精公司工程款的证据不足。根据双方于2008年4月15日签订的《建设工程承包协议书》约定，求精公司逾期竣工已超3000天，吉雅利公司有充分理由抗辩求精公司支付剩余工程款的主张。在陆士祥诉吉雅利公司建设工程施工合同纠纷案中，吉雅利公司原法定代表人陈钰莹作为陆士祥一方证人出庭，对于是否欠求精公司工程款，陈钰莹回答求精公司因违约而倒欠吉雅利公司违约金。三、一审中金海明提供的2007年8月15日工程纪要、2010年7月7日第二期工程备忘录、2016年9月9日结算清单、2016年12月17日欠条及签到表等均系复印件，无法提供原件核对真实性。上述复印件的内容均无
摘要
嘉善吉雅利纺织有限公司、金海明建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
浙江省嘉兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）浙04民终2041号上诉人（原审被告）：嘉善吉雅利纺织有限公司。住所地：嘉善县大云镇云寺西路225号。统一社会信用代码：91330421759066929J。法定代表人：吴美仙，执行董事。委托诉讼代理人：俞明根，公司总经理。委托诉讼代理人：王中强，浙江浙平律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：金海明，男，1964年6月9日出生，汉族，住嘉善县。……