装饰装修合同纠纷 （2019）苏05民终8936号

双方签订的《建设工程施工合同（室内装修工程）》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方均应按约履行。华丽美登公司现已履行了全部义务，案涉工程项目已于2014年12月16日竣工验收合格，保修期已于2016年12月16日届满，故港龙吴中公司应当按照合同约定履行付款义务。双方合同中约定“所有付款前均在承包人提交符合要求的发票后支付，在第五次付款前，须把本工程决算总造价的全额发票开全，才能申请支付第五次工程进度款”的付款条件，双方应当按照合同约定履行，现华丽美登公司于2019年7月23日完成了工程决算总造价全额发票开具义务，港龙吴中公司应向华丽美登公司支付剩余工程款1768880.9元。至于华丽美登公司主张的逾期付款违约金，因双方自行约定了付款条件，故港龙吴中公司根据合同约定不存在逾期付款情形，华丽美登公司的该主张，一审法院碍难支持。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，一审法院判决：一、港龙吴中公司于判决生效之日起十日内支付华丽美登公司工程款1768880.9元。二、驳回华丽美登公司的其他诉讼请求。案件受理费22854元

双方签订的《建设工程施工合同（室内装修工程）》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方均应按约履行。华丽美登公司现已履行了全部义务，案涉工程项目已于2014年12月16日竣工验收合格，保修期已于2016年12月16日届满，故港龙吴中公司应当按照合同约定履行付款义务。双方合同中约定“所有付款前均在承包人提交符合要求的发票后支付，在第五次付款前，须把本工程决算总造价的全额发票开全，才能申请支付第五次工程进度款”的付款条件，双方应当按照合同约定履行，现华丽美登公司于2019年7月23日完成了工程决算总造价全额发票开具义务，港龙吴中公司应向华丽美登公司支付剩余

江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）苏05民终8936号上诉人（原审被告）：苏州港龙吴中置业有限公司，住所地苏州高新区长江路******。法定代表人：蔡祈参，该公司总经理。委托诉讼代理人：郑丹琼，该公司员工。被上诉人（原审原告）：苏州市华丽美登装饰装璜有限公司，住所地，住所地苏州工业园区娄葑镇东旺路**iv>法定代表人：朱云峰，该公司总经理。委托诉讼代理人：周杰，江苏益友天元律师……