建设工程分包合同纠纷 （2016）浙02民终1317号

原告自然人，无建筑施工企业资质，故原告与被告许冲安签订的分包合同因违反法律、行政法规的强制性规定而无效，但涉案工程已经验收合格，原告有权要求参照合同约定计付工程价款，根据双方约定的单价及工程建筑面积计算工程款为1562112元，原告称另有联系单增加3.6万元，但未提供证据，不予采纳。原告已实际收到工程款103万元，故欠付工程款金额为532112元。被告建工公司辩称工程款的计算不应以工程建筑面积结算，合同中的建筑面积另有他义，但未提供证据证明，不予采信。原告与被告许冲安签订的分包合同无效，故工程款应自工程验收合格之日支付，逾期支付的应承担逾期付款利息，讼争工程于2014年1月17日验收合格，原告主张自2014年1月17日起计付利息，合理合法，利率可参照中国人民银行同期同类贷款利率确定。对于各当事人的责任问题，被告许冲安系告合同相对人应承担付款责任。被告华威公司作为发包方，根据司法解释规定发包人仅在欠付工程款范围内承担责任，现被告华威公司、建工公司均陈述工程款已结清，原告也无证据证明被告华威公司确实尚有工程款未付清，故原告主张被告华威公司承担付款责任缺乏事实依据，不予支持。被告建工公司与被

原告自然人，无建筑施工企业资质，故原告与被告许冲安签订的分包合同因违反法律、行政法规的强制性规定而无效，但涉案工程已经验收合格，原告有权要求参照合同约定计付工程价款，根据双方约定的单价及工程建筑面积计算工程款为1562112元，原告称另有联系单增加3.6万元，但未提供证据，不予采纳。原告已实际收到工程款103万元，故欠付工程款金额为532112元。被告建工公司辩称工程款的计算不应以工程建筑面积结算，合同中的建筑面积另有他义，但未提供证据证明，不予采信。原告与被告许冲安签订的分包合同无效，故工程款应自工程验收合格之日支付，逾期支付的应承担逾期付款利息，讼争工程于2014年1月17日验收合格，原告

浙江省宁波市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）浙02民终1317号上诉人（原审原告）：胡利江，男，1990年1月18日出生，汉族，建筑工人，住慈溪市。委托代理人：史兹保，江苏苏商律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：慈溪市建工建设集团有限公司。住所地：慈溪市古塘街道新江路***弄*幢*楼。法定代表人：叶金泽，该公司董事长。委托代理人：钱宏伟，浙江煜华律师事务所律师。委托代理人：张青，浙江煜……