装饰装修合同纠纷 （2019）粤0605民初1408号
裁判要旨
涉讼合同是原告和被告实创广州公司的真实意思表示，合法有效，双方均应依约履行各自义务。 涉讼合同约定工程期限180个工作日，由于被告实创广州公司责任延误工期的，应当按日向原告支付延期项目报价单金额2‰的违约金，但累计不得超过工程造价的20%，被告实创广州公司延误工期超过7日的，原告有权解除合同。 现原告主张被告实创广州公司于2017年1月15日进场施工，被告实创广州公司作为施工方，既未到庭提出异议，又未提供证据证明其具体的进场日期，故本院对原告的主张予以采纳。 从原告申请广东省佛山市岭南公证处于2018年7月19日对涉讼工程进行保全证据时所拍摄照片可以看出涉讼工程确有部分工程项目未完工，而至2018年7月19日，原告和被告实创广州公司所约定的涉讼工程的工期早已届至，且被告实创广州公司并未提供证据证明其逾期完工是因原告原因所致，故依据涉讼合同约定，原告有权要求解除涉讼合同并要求被告实创广州公司按项目报价单金额的20%支付违约金，故本院对原告要求解除涉讼合同[含附表《基材材料配置清单-广州（V1.10.0.1）》、《开关/插座面板清单》、《“完美家装”水电改造协议-广州（V1.10.0.1）
摘要
海孟超与实创家居装饰集团（广州）有限公司、实创家装（北京）有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
文书内容广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0605民初1408号原告：海孟超，男，1985年2月18日出生，汉族，住河北省河间市，委托诉讼代理人：朱敬平，广东信步律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李馥伶，广东信步律师事务所律师助理。 被告：实创家居装饰集团（广州）有限公司，住所地：广州市越秀区。 法定代表人：郑远航。 被告：实创家装（北京）有限公司，住所地：北京市房山区。 ……