建设工程施工合同纠纷 （2018）黑1226民初1529号
裁判要旨
该施工合同既未约定建设工期，也未约定原告分期支付工程款的具体日期、数额。 只约定原告支付每车对应材料款后被告领成公司装车发货及原告支付工程总价款95%工程完工。 因此，被告领成公司以原告在履行合同中未按约定支付工程款，导致工期拖延，对大棚坍塌造成的损失也应承担部分责任为由进行抗辩，其抗辩主张没有事实根据，理由不能成立，本院不予采信。 2、二被告对原告申请本院调取的中国农业银行银行卡交易明细清单的真实性及原告支付工程款的数额无异议，但二被告认为，该证据同时也能证明原告未及时支付工程款。 本院认为，该证据能够证明原告在合同订立前已向被告领成公司支付工程款100000元。 结合对温室工程施工合同的认定，该证据不能证明被告领成公司主张的原告违约未及时支付工程款的事实。 因此，本院对被告领成公司的抗辩主张不予采信。 3、二被告对原告提交的公司登记（备案）申请书（2页）、寿光领成温室工程有限公司章程（4页）、股东会决议（1页）、齐德成常住人口信息（1页）的真实性无异议。 但对该证据的关联性持有异议，二被告质证认为，公司与公司股东人格混同即公司是否已经形骸化，应严格依照法律关于公司法人终止，股东是否
摘要
绥棱县三黑蔬果种植专业合作社与寿光领成温室工程有限公司、齐德成建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
黑龙江省绥棱县人民法院民 事 判 决 书（2018）黑1226民初1529号原告：绥棱县三黑蔬果种植专业合作社，住所地：黑龙江省绥棱县阁山镇永清村。 法定代表人：王成，该专业合作社理事长。 委托诉讼代理人：郎士超，北京大成（哈尔滨）律师事务所律师。 被告：寿光领成温室工程有限公司，住所地：山东省寿光市洛城街道董家庄前村、尧河路以西。 被告：齐德成，男，1989年4月24日出生，汉族，被告寿光领成温……