建设工程施工合同纠纷 (2019)黔民终752号
裁判要旨
该组证据符合证据三性,本院予以采信。 第二组证据:《技术变更(洽谈)记录》,证明在施工过程中存在施工技术变更,工期应该相应延长,变更的内容明显是增加工程量。 南长城公司质证认为,对证据真实性合法性无异议,对证明目的有异议。 本院认为,该组证据没有工期延长签字,仅能证明工程存在工程量增加的情况,不能以此证明存在工期的延长。 第三组证据:民事起诉书和贵州省铜仁市印江县人民法院的告知书,证明航达公司被诉要求支付水电安装工程劳务施工费用330多万元,增加了水电施工工程量。 南长城公司质证认为,对证据关联性和证明目的有异议;案涉建设工程施工的合同,没有水电安装这一项内容,不予追认。 本院认为,该组证据与本案无实质关联,不予认定。 第四组证据:9号楼和12号楼的照片,拍摄于2019年10月15日当晚,证明12号楼已经交付南长城公司实际使用。 南长城公司质证认为,该证据的真实性无法判断,达不到证明目的。 本院认为,该组证据为单方制作,达不到房屋交付使用的证明目的,本院不予认定。 第五组证据:印江法院的一份《调解书》,一审未提交的原因是还没有拿到该份调解书,证明我方停工损失35万元。 南长城公司质证认
摘要
航达建设集团有限公司、贵州南长城企业(集团)房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书
正文(节选)
贵州省高级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)黔民终752号 上诉人(原审原告、反诉被告):航达建设集团有限公司,住所地江西省南昌市南昌县莲塘镇澄湖北大道869号,统一社会信用代码913601216647593007。 法定代表人:熊自文,该公司总经理。 委托诉讼代理人:李红英,贵州衡一律师事务所律师。 委托诉讼代理人:蔡远,贵州衡一律师事务所律师。 被上诉人(原审被告、反诉原告):……