建设工程合同纠纷 （2018）浙10民终646号

上诉人的上诉请求有事实根据和法律根据，应当支持的，工期逾期23日却要承担工期违约金20万元，明显过高，要求法院调减。上诉人在本案联建房中的工程量约占三分之二，工期逾期违约金也应按三分之二来计算，已经扣减的工期违约金4万元应当从中扣减。四、按照合同的约定，周坚在2016年2月7日、4月1日两笔付款为30万元，属于逾期支付工程款，周坚应承担逾期付款的违约责任。如果周坚不自觉支付的，被上诉人将另行起诉。 临海市广安建筑工程有限公司向一审法院起诉请求：判令被告周坚、张汉华、程小林共同支付原告工程结算款531100元，并赔偿欠款利息损失（利息按欠款额及中国人民银行规定的同期同类贷款利率自2015年4月21日起算至判决确定支付之日止）。诉讼过程中，原告变更诉讼请求为：判令被告周坚支付原告工程款219300元并赔偿利息损失，被告张汉华、程小林共同支付原告工程款311800元并赔偿利息损失（两笔款项的利息按欠款额及中国人民银行规定的同期同类贷款利率自2015年4月21日起算至判决确定支付之日止）。 一审法院认定事实：2011年6月15日，原告与被告周坚、张汉华签订一份建设工程施工承包合同，约定三被告将

周坚、临海市广安建筑工程有限公司建设工程合同纠纷二审民事判决书 建设工程合同纠纷

浙江省台州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙10民终646号 上诉人（原审被告）：周坚，男，1960年2月21日出生，汉族，住临海市。 被上诉人（原审原告）：临海市广安建筑工程有限公司，住所地：临海市大洋街道狮云村。 法定代表人：赖敏，执行董事。 委托诉讼代理人：林咸根，浙江昶日律师事务所律师。 原审被告：张汉华，男，1963年9月3日出生，汉族，住临海市。 原审被告：程小林，男，……