装饰装修合同纠纷 （2019）浙0523民初272号

毫思公司未对证人证言的真实性提出异议，对该证据的真实性予以确认。 3.毫思公司提交增减工程量清单，陈黎明提交照片及增减工程量清单，以证明施工过程中的施工变更情况。 经本院组织双方现场核实，对陈黎明提交的照片真实性予以认定，通过增减项目的核实及对应工程款的抵扣，确认陈黎明除合同价款外尚需支付工程款3401元。 据此，本院对以下事实予以确认：2016年8月，毫思公司与陈黎明签订《家庭居室装饰装修合同》，约定：陈黎明将其所有的位于安吉县范谭新区房屋装修工程发包给毫思公司施工；承包方式为半包；工程总价款为173800元；工期自2016年8月27日至2016年12月15日；支付方式为合同签订后开工前支付合同总价款的40%，施工过程中油漆工进场前支付合同总价款的40%，验收后支付合同价款的20%，增加工程项目按签订的项目变更表100%支付；陈黎明未按合同约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的0.2%支付违约金；由于毫思公司原因逾期竣工的，每逾期一天，毫思公司按陈黎明已付款的0.2%支付违约金；因工程量变化或变更造成竣工日期延误，以及因陈黎明未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工程相应顺

浙江毫思装饰工程有限公司与陈黎明装饰装修合同纠纷一审民事判决书

浙江省安吉县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0523民初272号 原告（反诉被告）：浙江毫思装饰工程有限公司，住所地安吉县昌硕街道玉磬路466号（丽景湾小区）3幢103室一楼，统一社会信用代码9133052330745535XT。 法定代表人：刘海成。 委托诉讼代理人：秦玉环，浙江和纳律师事务所律师。 被告（反诉原告）：陈黎明，男，1972年9月15日出生，汉族，住安吉县。 委……