装饰装修合同纠纷 （2018）沪01民终1567号
裁判要旨
依法成立的合同，受法律保护。陈海君和六扇门公司签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》，由陈海君委托六扇门公司装修系争德平路房屋，该合同系双方真实意思表示，合法有效。根据合同约定，六扇门公司承包方式为部分承包，装修总价款为6万元，工期80天自2017年2月27日至2017年5月20日。而本案双方争议的起因，是六扇门公司认为其已经完成的部分工程中实际使用的材料有增加，故陈海君应按实先行予以补付，然后再开展之后的工程，而陈海君认为，工程项目和使用材料均无增加或变更，仅仅系材料的增加补付的款项应不超过总价款6万元的5%即3,000元，而六扇门公司多次加价要求补付的钱款远远超过3,000元，故六扇门公司停工系无理要求。对此，法院认为，根据合同约定，总价款6万元是双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般情况下，竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过总价款6万元的5%；如变更施工内容、变更材料，这部分的工程款应当按实计算。而六扇门公司已经完成的工程中并无施工项目的增加或有材料的变更，且经法院委托相关机构司法鉴定，六扇门公司已经完成的工程量造价共计为21,673元，未超过陈海君已经支付
摘要
上海六扇门装饰设计有限公司诉陈海君装饰装修合同纠纷一案二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
上海市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2018）沪01民终1567号上诉人（原审被告、反诉原告）：上海六扇门装饰设计有限公司，注册地上海市宝山区河曲路118号4446室，经营地上海市浦东新区东方路1381号兰村大厦12楼B座。法定代表人：杨标，总经理。委托诉讼代理人：武志军，上海朋洋律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：陈海君，男，1958年10月15日生，汉族，住上海市浦东新区。原……