承揽合同纠纷 （2014）清中法民二终字第458号

本案系建设工程分包合同纠纷。益祈安公司和长利兴公司之间形成建设工程分包合同关系的事实，有益祈安公司提交的分包协议及工程款联系函为凭，对此原审法院予以确认。在协议履行过程中，因长利兴公司原因导致工程停工，益祈安公司已不能通过履行协议实现与长利兴公司订立合同的目的，故对益祈安公司主张解除与长利兴公司签订的《建设工程施工专业分包合同》的诉讼请求，原审法院予以支持。对于益祈安公司主张长利兴公司支付工程款1410493元及确认优先受偿权的诉讼请求。长利兴公司在《清远沁园工程款联系函》加盖公章确认的内容，明确表示益祈安公司所订购的材料，应由长利兴公司工作人员确认后据实结算。对于益祈安公司在工程款联系函上主张的工程款1410493元，长利兴公司并未作出确认。原审诉讼中，益祈安公司未能向原审法院提交其他证据证明益祈安公司和长利兴公司双方对工程款进行了结算，益祈安公司亦未在举证期限内向原审法院提出申请要求对已施工完毕工程量的价款进行评估，仅凭《清远沁园工程款联系函》，并不能证明长利兴公司应向其支付1410493元工程款的事实。故对益祈安公司主张长利兴公司支付工程款1410493元及确认优先受偿权的诉讼请

本案系建设工程分包合同纠纷。益祈安公司和长利兴公司之间形成建设工程分包合同关系的事实，有益祈安公司提交的分包协议及工程款联系函为凭，对此原审法院予以确认。在协议履行过程中，因长利兴公司原因导致工程停工，益祈安公司已不能通过履行协议实现与长利兴公司订立合同的目的，故对益祈安公司主张解除与长利兴公司签订的《建设工程施工专业分包合同》的诉讼请求，原审法院予以支持。对于益祈安公司主张长利兴公司支付工程款1410493元及确认优先受偿权的诉讼请求。长利兴公司在《清远沁园工程款联系函》加盖公章确认的内容，明确表示益祈安公司所订购的材料，应由长利兴公司工作人员确认后据实结算。对于益祈安公司在工程款联系函上主

广东省清远市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）清中法民二终字第458号上诉人（原审原告）：广东益森门窗实业有限公司。法定代表人：LIYUNLIU（音译：刘丽云），董事长。委托代理人：谭梓浩，该公司员工。委托代理人：何桂声，广东正肯律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：清远市长利兴旅游服务有限公司。法定代表人：陈斌。上诉人广东益森门窗实业有限公司（以下简称益森公司，原审名称为广东益祈安门窗实……