建设工程分包合同纠纷 （2017）川13民终1841号

企业法人对其工作人员的经营活动应当承担民事责任，中晖公司明知王毅以本方南充项目部名义与兴翰公司签订本案建设工程分包合同，并接收了兴翰公司履行义务的成果，理应按照约定全面履行自己的义务。合同约定的双方结算工程款后发包方逾期30日支付工程款应按欠款总额的日万分之五支付违约金是合法的。中晖公司在双方工程款结算后逾期30日未向兴翰公司支付，兴翰公司诉请中晖公司支付所欠工程款并承担逾期付款违约金，合理合法，予以支持。但兴翰公司主张的违约金起算日为2016年11月12日有误，因双方工程款结算日实际为2016年10月18日，违约金起算日应为2016年11月18日。中晖公司提供的监理单位向中晖公司发出的催促屋面工程进度通知时间是2016年5月1日、建设单位向中晖公司发出10万元罚款通知时间是2016年8月5日，而双方在此后的2016年10月18日结算工程款时，中晖公司并未要求兴翰公司承担因延误工期或仅做部分工程的违约责任，诉讼中也没有依法提起反诉，因此中晖公司辩称兴翰公司存在延误工期、仅做部分工程的事实，不属本案审理范围。为了保护合同当事人的合法权益，维护社会正常交易秩序，依照《中华人民共和国民法通则

企业法人对其工作人员的经营活动应当承担民事责任，中晖公司明知王毅以本方南充项目部名义与兴翰公司签订本案建设工程分包合同，并接收了兴翰公司履行义务的成果，理应按照约定全面履行自己的义务。合同约定的双方结算工程款后发包方逾期30日支付工程款应按欠款总额的日万分之五支付违约金是合法的。中晖公司在双方工程款结算后逾期30日未向兴翰公司支付，兴翰公司诉请中晖公司支付所欠工程款并承担逾期付款违约金，合理合法，予以支持。但兴翰公司主张的违约金起算日为2016年11月12日有误，因双方工程款结算日实际为2016年10月18日，违约金起算日应为2016年11月18日。中晖公司提供的监理单位向中晖公司发出的催促屋

四川省南充市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）川13民终1841号上诉人（原审被告）：中晖建工集团有限公司，住所地四川省南充市嘉陵区南荣路169号6栋309号。法定代表人：伍华强，总经理。委托诉讼代理人：蒙艳阳，四川百柯律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：四川兴翰防腐保温工程有限公司，住所地四川省成都市武侯区新光路5号附15号。法定代表人：刘为翰，总经理。委托诉讼代理人：王录生，四川明炬……