承揽合同纠纷 （2016）川01民终3258号

金星公司与东尉公司签订的《压缩机加工承揽合同》，是当事人之间的真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，应属合法有效。金星公司按约定履行承揽定做义务并将设备运至东尉公司指定地点，因东尉公司对加气站重新选址，设备一直未进行调试，根据合同约定，东尉公司应依约支付提货款、调试款、质保金。截止起诉之日，东尉公司逾期未付提货款8000元、调试款299100元、质保金99700元，总计欠款406800元。东尉公司应依合同支付，故原审法院对金星公司要求支付提货款、调试款、质保金406800元的诉讼请求予以支持。东尉公司称货物运到后并未开箱验货、至今未安装，合同并未实际履行的辩称理由于法无据，原审法院不予支持。关于金星公司要求支付逾期付款利息，因东尉公司在合同约定时间未支付，故原审法院支持东尉公司向金星公司支付以307100元为本金按照中国人民银行同期同档贷款利率从2012年11月21日至付清为止的逾期付款利息，质保金以99700元为本金按中国人民银行同期同档贷款利率从2014年3月19日至付清为止的逾期付款利息。据此，原审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十三条之规定，判决：东尉公

金星公司与东尉公司签订的《压缩机加工承揽合同》，是当事人之间的真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，应属合法有效。金星公司按约定履行承揽定做义务并将设备运至东尉公司指定地点，因东尉公司对加气站重新选址，设备一直未进行调试，根据合同约定，东尉公司应依约支付提货款、调试款、质保金。截止起诉之日，东尉公司逾期未付提货款8000元、调试款299100元、质保金99700元，总计欠款406800元。东尉公司应依合同支付，故原审法院对金星公司要求支付提货款、调试款、质保金406800元的诉讼请求予以支持。东尉公司称货物运到后并未开箱验货、至今未安装，合同并未实际履行的辩称理由于法无据，原审法院不予支

四川省成都市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）川01民终3258号上诉人（原审被告）山东东尉天然气有限公司。住所地：山东省邹平县长山镇明礼村（会仙一路**号）。法定代表人于志兵，总经理。委托代理人张继甫，男，1976年2月4日出生，汉族，住四川省双流县。系山东东尉天然气有限公司员工。被上诉人（原审原告）四川金星清洁能源装备股份有限公司。住所地：四川省成都市金牛区振兴西一路**号迎宾国际。法……