装饰装修合同纠纷 （2019）新2301民初7751号
裁判要旨
原告与被告签订的《装修合同》系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应遵照合同的约定履行权利和义务。 原告要求解除与被告签订的《装修合同》，被告在庭审中表示同意解除。 双方在装修过程中发生争议，被告自2019年9月18日停工至今，双方一致同意解除合同，本院予以确认。 原告要求被告退还工程款29854元，被告仅同意退还6839元。 本院认为，庭审中对于被告已成的项目双方无争议的为：瓦工铺贴墙和地砖价格4770元，卫生间和厨房墙砖价格3640元，卫生间和厨房地砖736元，防水800元，包立管600元，卫生间、厨房找平、拉毛2600元，合计13146元。 关于改水电4400元，原告认为被告部分未完工，被告在庭审中出示的微信截屏可以证实在装修过程中原告已经确认水电验收合格，故本院确认被告完成了改水电，根据报价单价格为4400元。 关于全房拆除5000元（全房卫生间厨房硬装、暖气、窗连墙体、墙皮拆除、全房柜体），双方均认可被告已经完成了该项目中除墙皮拆除以外的其他工程。 对于墙皮拆除的费用，原告认为需3500元，被告认为需400元，因双方均未举证证实此项
摘要
侯璐璐与昌吉市铭艺建筑装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）新2301民初7751号 原告:侯璐璐，女,1984年11月24日出生，汉族,现住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州。 委托诉讼代理人:傅坤，系原告丈夫,男，1982年1月20日出生，汉族，现住新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州。 被告:昌吉市铭艺建筑装饰工程有限公司，住所：新疆昌吉州昌吉市北京南路玫瑰国际A区A座四层（46区3丘37栋）……