承揽合同纠纷 （2017）宁02民终398号

买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。原、被告双方所签订的烧结机买卖供货安装合同及36m2环式烧结机（设计、供货和安装）技术要求合法、有效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。该合同的履行是双方当事人同时对各自负责的工程进行施工，单被告制作、安装设备的前提是，需要原告提供土建及配套设施和资金保障。合同中约定了三个付款时间节点及紧密的工期，而从本案中原告付款的时间来看，原告并未按合同约定及时提供资金保障，导致被告未在合同约定的工期内按时完成设备的制造、安装、调试，对此造成被告延误工期，原告负有责任。2016年1月5日，被告向原告作出承诺，30日内（即2016年2月5日）完成设备安装，如调试完成，由原告履行合同的付款义务。原告对此予以认可，该承诺即视为对原合同履行方式的变更。双方当事人应当依据原合同及变更后的合同内容履行各自的义务。被告辩称该承诺系其受胁迫所作出，因未出示相关证据予以佐证，对该辩解意见，不予采纳。同时，被告认为原告未完成土建等基础设施，30日内安装完成不具有基础。但被告作出该承诺时，其对工程进度应当有认知，故该辩解意见，不予采纳。被告将烧结机在

买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。原、被告双方所签订的烧结机买卖供货安装合同及36m2环式烧结机（设计、供货和安装）技术要求合法、有效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。该合同的履行是双方当事人同时对各自负责的工程进行施工，单被告制作、安装设备的前提是，需要原告提供土建及配套设施和资金保障。合同中约定了三个付款时间节点及紧密的工期，而从本案中原告付款的时间来看，原告并未按合同约定及时提供资金保障，导致被告未在合同约定的工期内按时完成设备的制造、安装、调试，对此造成被告延误工期，原告负有责任。2016年1月5日，被告向原告作出承诺，30日内（即2016年2月5

宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）宁02民终398号上诉人（原审原告）：平罗县万顺冶金化工有限公司鑫鹏分公司，住所地宁夏回族自治区平罗县。负责人：金树兵，平罗县万顺冶金化工有限公司鑫鹏分公司总经理。委托诉讼代理人：马建林，男，平罗县万顺冶金化工有限公司鑫鹏分公司法律顾问。被上诉人（原审被告）：莱芜市皓阳机械制造有限公司，住所地山东省莱芜市。法定代表人：王向阳，莱芜市皓……