债权转让合同纠纷 （2019）陕0204民初1508号
裁判要旨
鸿基公司将享有的冯兰村村委会842075元工程款债权转让给程某某并通知了债务人冯兰村村委会，该转让对冯兰村村委会发生效力。 鸿基公司与冯兰村村委会在履行双方签订的《施工合同》过程中，鸿基公司未按约定期限竣工验收，冯兰村村委会亦未按约定的付款期限和方式履行付款义务，鸿基公司也未向冯兰村村委会主张逾期付款违约责任，应视为双方对付款期限和方式的变更，鸿基公司放弃逾期付款违约主张，且变更后的付款期限约定不明，鸿基公司可以随时要求冯兰村村委会履行。 鸿基公司放弃了违约赔偿请求权，而将该权利转让给程某某，不能成立。 根据《中华人民共和国合同法》第八十二条规定“债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。” 冯兰村村委会抗辩不支付利息的理由成立，程某某主张鸿基公司转让违约赔偿请求权有效，请求冯兰村村委会支付欠款利息1111539元的诉讼请求不能成立，不予支持。 综上，依据《中华人民共和国合同法》六十二条第一款第四项、第八十条、第八十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、铜川市新区坡头街道冯兰村村民委员会于本判决生效后三十日内支付程某某842075元
摘要
程小民与铜川市新区坡头街道冯兰村村民委员会债权转让合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
铜川市耀州区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)陕0204民初1508号 原告:程某某，男，汉族，1963年12月21日生，住铜川市耀州区。 委托诉讼代理人：李大立，陕西新虹律师事务所律师。 被告:铜川市新区坡头街道冯兰村村民委员会。 住所地：铜川市新区。 法定代表人：冯建刚，系该村委会主任。 委托诉讼代理人：孙志辉，系该村委会党总支书记。 原告程某某与被告铜川市新区坡头街道冯兰村……