建设工程施工合同纠纷 （2018）川18民终109号
裁判要旨
案件争议的焦点是金瑞消防公司与和涛置业公司双方签订的《消防工程施工合同》是否应予以解除。根据案件查明的事实，双方在合同中约定的消防建设工程，目前处于停工状态，从进度款的支付时间来看，停工时间已长达二年多。对于停工原因，系和涛置业公司整个工程项目停止施工所致，且和涛置业公司不能提交证据证明其明确的复工时间，损害了金瑞消防公司的合法权益。应认定和涛置业公司的上述行为构成违约，并且致使金瑞消防公司的全部合同目的不能实现。为公平合理保护双方当事人的合同权益，在和涛置业公司长期处于停工状态下，应依法解除双方签订的《消防工程施工合同》，对金瑞消防公司主张解除合同的诉讼请求，依法予以支持。因和涛置业公司对金瑞消防公司主张的金额不持异议，对金瑞消防公司主张和涛置业公司给付欠付工程款133994元，及退还履约保证金50000元，依法予以支持。综上，为维护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第九十四条第（四）项、第九十七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条的规定，判决：一、自判决生效之日起解除金瑞消防公司与和涛置业公司签订的《消防工程施工合
摘要
四川和涛置业投资有限公司与成都市金瑞消防工程有限责任公司名山分公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
四川省雅安市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)川18民终109号上诉人（原审被告）：四川和涛置业投资有限公司,住所地：四川省雅安市名山区蒙山大道40号法定代表人：徐世芬，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘雅红，雅安市金剑法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）：成都市金瑞消防工程有限责任公司名山分公司，住所地：四川省雅安市名山区蒙阳镇平安路62号。负责人：刘卫东，该公司总经理。委托诉讼代理……