装饰装修合同纠纷 （2019）陕0928民初1103号
裁判要旨
本案争议焦点为被告应否支付原告装修款7万元，原告应否赔偿因质量引起的损失。 原告在未取得装饰装修资质证的情况下、被告将装饰装修工程发包给无资质证书的原告并与原告签订的《装修合同书》，违反中华人民共和国建设部《建筑装饰装修管理规定》第十一条规定，属于无效合同。 且合同约定不详细，双方当事人均存在过错，应各自承担相应的责任。 原告装修完工后，未经验收被告因择日开业使用了原告装修的工程，视为验收。 依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定参照合同约定支付工程款；依照该解释第十三条规定，被告擅自使用装修工程，其抗辩对质量问题提出另案主张，属当事人意思自自治，本诉对质量问题不作处理。 但承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任，予以保修。 涉案当事人因工程款发生争议，经公安机关调解，对工程予以结算，且调解中对装修存在质量和延期问题予以扣减，约定“以后火锅店一切问题都与原告无关”，并不违法。 原告请求被告共同支付原告装修款7万元的主张，本院予以支持。 依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《中华人民共和国建设
摘要
黄值军与刘磊,李科,蔡梦尧等装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
陕 西 省 旬 阳 县 人 民 法 院 民 事 判 决 书 （2019）陕0928民初1103号 原告: 黄值军，男，汉族，1989年9月15日出生，住旬阳县，公民身份号码：61242XXXX909155634。 委托诉讼代理人：冯伟，陕西省旬阳县148法律服务所法律工作者。 被告：李科，男，汉族，1991年4月7日出生，住安康市汉滨区，公民身份号码：61240XXXX104074034。 委托诉……