建设工程施工合同纠纷 （2017）苏0411民初6584号
裁判要旨
关于本诉部分，因案涉工程于2015年1月30日完工，晚于合同约定50日时间，同时考虑到案涉工程施工过程中确实存在一部分并非被告原因造成的工期延误，故关于未按期竣工的违约金部分，本院酌情调整违约金为按以2975900.7元为基数按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算自2014年9月24日至2015年1月30日；关于未及时维修的违约金和维修费部分，因原告并未提交充分证据予以证明，故对该两项诉请本院不予支持。 关于反诉部分，因案涉工程已竣工满两年，故反诉原告要求反诉被告支付剩余工程款148795元的诉请，符合法律规定，依法应予以支持；关于逾期付款违约金部分，因反诉被告确实未按期付款，故本院酌情调整违约金为按以148795元为本金按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算自2017年9月25日起至实际给付之日止。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条、第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下：一、被告常州高能新型建材有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告青岛建安建设集团有限公司以2975900.7元为基数按中
摘要
6584青岛建安建设集团有限公司与常州高能新型建材有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省常州市新北区人民法院民 事 判 决 书（2017）苏0411民初6584号原告（反诉被告）：青岛建安建设集团有限公司，住所地山东省青岛市市北区山东路168号。 法定代表人：杨大同，该公司总经理。 委托诉讼代理人：陈孟德，上海市锦天城事务所律师。 被告（反诉原告）：常州高能新型建材有限公司，住所地江苏省常州市新北区薛家镇吕南路28-1号。 法定代表人：徐左江，该公司总经理。 委托诉讼代理人：冯……