建设工程施工合同纠纷 （2018）皖08民终1955号
裁判要旨
本案争议的焦点是：1.案涉工程款支付金额的认定。2.双方的违约金诉求能否得到支持。关于焦点1，根据庭审查明的事实，百基机电公司（詹宏）与何承高之间钱款的来往除案涉工程外，还包括其他工程。具体分析当事人存在争议的六笔付款，本院认定与案涉工程相关的付款为四笔金额计38万元，理由为：1.案涉工程合同于2014年2月25日签订，故2014年1月28日的付款10万元与案涉工程无关；2.根据案涉工程合同关于付款方式的约定，结合工程施工进度，第一笔付款时间为2014年9月28日后，百基机电公司无证据证明此前的付款与案涉工程相关，故百基机电公司主张2014年6月18日的付款20万元系案涉工程依据不足，不予认定。3.其余四笔付款，付款时间与案涉合同约定相对应，华兴金属公司主张系支付增量的零星工程款，但结合零星工程结算单，并没有约定付款的明确期间，华兴金属公司对己方的主张亦未能充分举证，故法院认定该四笔付款系支付案涉工程款。关于焦点2，根据华兴金属公司与百基机电公司的合同第八条约定，华兴金属公司工期迟延或百基机电公司未按约定支付工程进度款均为违约，对方需承担违约责任。一方面，案涉工程的完工日期合同约定为“
摘要
安徽省百基机电科技有限公司、安徽华兴金属有限责任公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
安徽省安庆市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）皖08民终1955号 上诉人（原审被告、反诉原告）：安徽省百基机电科技有限公司，住所地安徽省安庆市滨江新区高新产业园。 法定代表人：詹宏，该公司经理。 委托诉讼代理人：钱立刚，安徽长江人律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：安徽华兴金属有限责任公司，住所地安徽省东至县大渡口镇工业开发区。 法定代表人：张福友，该公司经理。 委托诉……