装饰装修合同纠纷 （2020）湘03民终1669号

正升装饰公司与龙图旺家公司签订的《装饰装修施工合同》系双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。正升装饰公司按照合同约定支付了保证金，也按时完成了部分项目施工，但龙图旺家公司未按照合同约定支付工程款，其行为构成违约，应承担相应违约责任。经双方结算确认的工程款数额为2537629.08元，扣除已支付的500000元，尚欠工程款2037629．08元，正升装饰公司要求龙图旺家公司支付工程款2037629.08元的诉求，于法有据，予以支持。案涉工程因龙图旺家公司原因自2017年起停工至今，正升装饰公司要求龙图旺家公司退还履约保证金358500元的诉讼请求，应予以支持。正升装饰公司因龙图旺家公司原因导致钢管架及租赁设备租金损失，但根据正升装饰公司提供的证据无法确认其损失的具体金额，根据公平原则，并结合本案实际情况，确认钢管架及租赁设备闲置期为10天，损失为42000元[（3000＋1200）元/天×10天]，正升装饰公司要求龙图旺家公司支付误工损失60000元，因其未提供证据证实，不予支持，故正升装饰公司要求龙图旺家公司赔偿损失18

正升装饰公司与龙图旺家公司签订的《装饰装修施工合同》系双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。正升装饰公司按照合同约定支付了保证金，也按时完成了部分项目施工，但龙图旺家公司未按照合同约定支付工程款，其行为构成违约，应承担相应违约责任。经双方结算确认的工程款数额为2537629.08元，扣除已支付的500000元，尚欠工程款2037629．08元，正升装饰公司要求龙图旺家公司支付工程款2037629.08元的诉求，于法有据，予以支持。案涉工程因龙图旺家公司原因自2017年起停工至今，正升装饰公司要求龙图旺家公司退还履约保证金3585

湖南省湘潭市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）湘03民终1669号上诉人（原审原告）：湘潭正升装饰设计工程有限公司，住所地湘潭市九华经开区江南大道**御湖国际******。法定代表人：朱正文，董事长。委托诉讼代理人：胡辉华，湖南君子莲律师事务所律师。委托诉讼代理人：王雯，湖南君子莲律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：湘潭龙图旺家商业管理有限公司，住所地湖南省，住所地湖南省湘潭市岳塘区建设……