买卖合同纠纷 （2017）粤06民终12229号
裁判要旨
恒建公司、中人集团签订的《商品混凝土购销合同》是双方的真实意思表示，内容没有违反法律法规的强制性规定，合法有效，具有法律约束力。中人集团欠恒建公司商品混凝土货款285103元的事实清楚，中人集团应如数支付，恒建公司供应给中人集团的部分混凝土存在质量问题，导致部分工程拆除重建，造成中人集团损失254022.53元，恒建公司亦应予以赔偿，对中人集团反诉请求赔偿超出部分不予支持。本案中，中人集团逾期付款，恒建公司未积极配合中人集团处理混凝土质量问题，双方均存有过错，中人集团反诉时亦未请求恒建公司支付违约金，因此，恒建公司主张中人集团支付违约金，该请求理由不充分，一审法院不予支持。恒建公司称其供应的混凝土不存在质量问题，经审查，分述如下：1.根据鉴定机构的鉴定结论，综合楼三层柱、四层梁板所用混凝土质量不达标；2.建设单位和监理单位出具书面证明，反映其在履行职责期间，没有发现施工方即中人集团在施工综合楼三层柱、四层梁板的施工工艺不符合标准；3.恒建公司提交的2014年1月18日送货单，证明中人集团在施工期间存在超时卸料的行为，由此产生的质量问题应由中人集团承担。经查，恒建公司提供的11张送货单反
摘要
佛山市南海区西樵恒建混凝土有限公司、广东中人集团建设有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤06民终12229号上诉人（原审原告、反诉被告）：佛山市南海区西樵恒建混凝土有限公司，住所地广东省佛山市南海区西樵西江公路路南边东朗，统一社会信用代码9144060574254170Q。法定代表人：余家耀，总经理。委托诉讼代理人:赵志娟，广东立复律师事务所律师。委托诉讼代理人：伦燕银，女，1986年3月30日出生，汉族，住广东省佛山市禅城区，……