建设工程合同纠纷 （2017）川1302民初5479号
裁判要旨
本案争议焦点：一、西华桥工程结算应以审计结论还是鉴定报告作为结算依据；二、贝雷支架工程结算依据应以财政评审报告还是鉴定报告作为结算依据；三、欠付工程价款是否应当支付利息及计付标准；四、施工期间停工损失是否应当支持；五、关于贝雷支架的运费及鉴定费问题。 一、关于西华桥工程结算依据的问题。 本院认为，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条第一款“当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款”及四川省高级人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》17条第一款“政府审计部门结果能否作为合同结算依据？ 政府投资的建设工程施工合同结算纠纷，发包人主张以政府审计部门审计结果作为工程造价结算依据的原则上不予支持，但当事人在合同中有明确约定的除外”之规定，结合原被告签订的《建设工程施工合同》17.5.2“发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后20天内应进行核实，给予确认或者提出修改意见。 发包人确认竣工结算报告并经审计后向承包人支付工程竣工结算价款。 承包人在工程竣工验收合格后按发包人要求将竣工工程交付发包人”
摘要
川渝建设集团有限公司与南充市政府投资非经营性项目代建中心建设工程合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
四川省南充市顺庆区人民法院 民 事 判 决 书 （2017）川1302民初5479号 原告：川渝建设集团有限公司，住所地四川省华蓥市文化路****3-1。 法定代表人：匡建明，该公司董事长。 委托诉讼代理人：王立新，四川科全律师事务所律师。 被告：南充市政府投资非经营性项目代建中心，住，住所地四川南充市顺庆区万年东路**/div> 法定代表人：沈航，主任。 委托诉讼代理人：陶金，四川首力律……