承揽合同纠纷 （2017）沪02民终11836号
裁判要旨
双方之间签订的《专业分包合同》系双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方均应严格履行各自义务。结合查明的事实，八方公司向宝钢公司供应货物的价值为7,282,851.11元，宝钢公司已向八方公司支付460万元。此外，八方公司向宝尚公司供应货物的价值为3,487,148.89元，宝尚公司已向八方公司支付3,571,500元，宝尚公司多支付了84,351.11元。八方公司在本案中同意将宝尚公司多支付的84,351.11元从宝钢公司结欠八方公司的货款中扣除，系自行处分权利，予以确认。扣除宝尚公司多支付的84,351.11元后，宝钢公司实际结欠八方公司的货款为2,598,500元。同时，宝钢公司认为八方公司存在延期供货的行为，故提起反诉请求判令八方公司支付延期供货的违约金。因此，本案的争议焦点在于：宝钢公司的付款条件是否成就；宝钢公司的反诉请求能否成立。关于第一个争议焦点，宝钢公司的付款条件已经成就，理由在于：其一，涉案工程已于2016年9月22日竣工验收合格，且珠海航展于2016年11月1日至11月6日圆满完成，涉案工程作为珠海航展的主体配套部分已实际使用。根据涉案《专业分包合同》的约定，最后
摘要
宝钢工程建设有限公司与江苏八方钢结构工程建设有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
上海市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2017）沪02民终11836号上诉人(原审被告)：宝钢工程建设有限公司，住所地上海市宝山区。法定代表人：马雄承，该公司总经理。委托诉讼代理人：栾国庆，上海沪港律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘梦杰，上海沪港律师事务所律师。被上诉人(原审原告)：江苏八方钢结构工程建设有限公司，住所地江苏省徐州市。法定代表人：王军，该公司总经理。委托诉讼代理人：庞永奎。委托……