承揽合同纠纷 （2021）辽01民终7049号

根据双方当事人签订的《锻造企业清洁能源改造工程工业炉合同》约定，项目工期为预付款到后75日内，完成烘炉、热试及考核验收，验收后签字并交甲方或最终用户使用。一审判决确定了中创公司的付款时间和双方对设备验收时间，但对于晟邦公司未如期完工的原因，晟邦公司主张中创公司不能提供调试条件是否成立，是否存在中创公司敦促晟邦公司按期完成工作项目等事实，一审未能根据举证责任分配进行查清和认定，判决驳回中创公司反诉请求不妥。重审后，应正确分配举证责任，全面查清案件事实，对纠纷一并进行处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，裁定如下：一、撤销沈阳市浑南区人民法院（2020）辽0112民初7104号民事判决；二、本案发回沈阳市浑南区人民法院重审。沈阳中创绿环清洁能源有限公司预交的二审案件受理费11275元予以退回。审判长　张　伟审判员　鞠安成审判员　刘春杰二〇二一年六月九日法官助理谢日恒书记员徐嘉彤

根据双方当事人签订的《锻造企业清洁能源改造工程工业炉合同》约定，项目工期为预付款到后75日内，完成烘炉、热试及考核验收，验收后签字并交甲方或最终用户使用。一审判决确定了中创公司的付款时间和双方对设备验收时间，但对于晟邦公司未如期完工的原因，晟邦公司主张中创公司不能提供调试条件是否成立，是否存在中创公司敦促晟邦公司按期完成工作项目等事实，一审未能根据举证责任分配进行查清和认定，判决驳回中创公司反诉请求不妥。重审后，应正确分配举证责任，全面查清案件事实，对纠纷一并进行处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，裁定如下：一、撤销沈阳市浑南区人民法院（2020）辽0112民初

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）辽01民终7049号上诉人（原审被告，反诉原告）：沈阳中创绿环清洁能源有限公司，住所地沈阳市东陵区上深沟村。法定代表人：史亦农，系总经理。委托诉讼代理人：屈年超，系该公司员工。被上诉人（原审原告，反诉被告）：沈阳盛邦能源智能装备有限公司，住所地辽宁省抚顺经济开发区沈东三路88号。法定代表人：任堃，系该公司经理。委托诉讼代理人：刘军杰，系该公司员……