建设工程施工合同纠纷 （2018）沪02民终8238号

合同中前后约定了两个完工日期，即4月30日和3月底，涉案合同签订日是3月22日，结合合同中付款方式：‘第一批40%材料进场后7工作日后付40%，所有项目完成移交业主合格后7工作日后付30%，竣工验收业主审核移交后7工作日后付25%，所有款目质量保证金第一年后付5%的’的约定，3月底完工显然与该付款方式存在矛盾，故法院确认双方合同约定的工期应至4月30日。浩禧公司在施工期间，分别于2013年5月6日和5月23日两次对于工程进度的确认，2013年6月16日，浩禧公司内容为：‘空调单位必须在2013年6月19日前完成安装空调面板，控制面板，所有风管安装正确符合装饰规范要求’。该承诺系浩禧公司对全部工程完工的承诺……法院认定，双方变更了原来约定的完工日期2013年6月19日，而最后约定的增加工程的完工日应当是2013年7月11日。威盟斯公司在2013年7月29日开始委托第三方对系争工程进行检测，故法院认为系争工程的实际全部完工日期应在2013年7月29日前。为此，浩禧公司应向威盟斯公司承担7月12日到7月29日期间的逾期竣工的违约责任，……法院酌情调整由浩禧公司承担延期违约金为180,000元

上海浩禧机电设备安装工程有限公司、上海凌竹机电工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

上海市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2018）沪02民终8238号上诉人(原审原告)：上海浩禧机电设备安装工程有限公司，住所地上海市奉贤区。法定代表人：谢法亮，经理。委托诉讼代理人：席绪军，上海市嘉华律师事务所律师。委托诉讼代理人：王晓鹏，上海市嘉华律师事务所律师。上诉人(原审被告)：上海凌竹机电工程有限公司(原名上海凌竹暖通设备有限公司)，住所地上海市闵行区。法定代表人：高祥，总经理。委托……