建设工程分包合同纠纷 （2018）豫08民终663号
裁判要旨
本案系建设工程分包合同纠纷，承包人应按合同要求完成工程，分包人按约支付工程款。原告作为承包人虽未完成约定工程量，施工过程中存在延误工期，但被告变更屋面板材质后，双方就未完成的工程已终止履行，被告仍应就原告已完成部分工程量进行结算付款。原、被告对于案外人王继根收到工程款4608450元的事实不持异议，被告认为王继根收款能够代表原告，但原、被告签订合同之初就明确了工程款付款至原告指定账户，对此双方均为明知，被告仅凭加盖原告印章扫描复印件的委托书即向王继根付款，主观上存在过错，不是善意相对人。被告辩解张洪涛、王继根均系实际施工人，原告主体不适格，但却未提交有效证据，对此本院不予采信；即便如被告所称，挂靠也只是内部法律关系，法律不禁止被挂靠人已自己名义主张权利及承担责任。综上所述，被告向王继根付款不能免除其向原告的付款义务。被告要求在工程款中扣减的修复费用及代付工人工资数额，因其所举证据不足以证明具体数额，在本案中不予处理，被告可另行处理。原告完成工程经鉴定价款为5147344．8元，扣减王继根收款中转交原告的1463979元及向原告账户内支付的30万元定金，被告还应向原告付款3383365．
摘要
河南国基建设集团有限公司、曲阜远大集团工程有限公司建设工程分包合同纠纷二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷
正文（节选）
河南省焦作市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫08民终663号上诉人(原审被告)：河南国基建设集团有限公司，住所地郑州市郑花路65号，统一社会信用代码91410000170050705A（1-10）。法定代表人：高文兴，总经理。委托诉讼代理人：张洪涛，系该公司员工。委托诉讼代理人：郝振勇，北京市英政律师事务所。被上诉人(原审原告)：曲阜远大集团工程有限公司，住所地曲阜市经济开发区远大路东……