承揽合同纠纷 （2021）甘02民终420号

按小时计价等同于没有期限，这种判定既不符合事实又违反法律规定。二、一审法院认定全东公司不存在违约行为错误。亚隆公司与全东公司签订的建筑工程拆除施工承包协议书第四条约定：“根据实际工作要求，于2020年3月10日开工，2020年4月30日前完成所有拆除及装车内容。”全东公司未按期完成拆除作业，明显违反合同约定。2020年4月9日因全东公司违规操作，导致拆除过程中房屋倒塌，将全东公司一辆拆除车砸坏，全东公司未安排新的机械进场赶工，而是花费十多天修复车辆，致使其未在工期内完成拆除作业，存在违约事实，应按合同约定向亚隆公司承担违约责任。一审法院认定合同到期后，亚隆公司未与全东公司解除合同，而继续让全东公司进行作业，且亚恒公司与韩复生又签订补充协议延长工期，从而认定全东公司不存在违约事实明显错误。首先，补充协议的主体双方并非亚隆公司与全东公司，亚隆公司与全东公司之间并未约定延长工期及免除全东公司的违约责任。其次，双方之后达成的协议并未对前合同的相关违约责任予以免除，故前合同对违约责任的约定应当有效。全东公司辩称：一、一审认定事实清楚。亚隆公司与全东公司签订的合同约定以小时和单价为计算依据，虽然有

按小时计价等同于没有期限，这种判定既不符合事实又违反法律规定。二、一审法院认定全东公司不存在违约行为错误。亚隆公司与全东公司签订的建筑工程拆除施工承包协议书第四条约定：“根据实际工作要求，于2020年3月10日开工，2020年4月30日前完成所有拆除及装车内容。”全东公司未按期完成拆除作业，明显违反合同约定。2020年4月9日因全东公司违规操作，导致拆除过程中房屋倒塌，将全东公司一辆拆除车砸坏，全东公司未安排新的机械进场赶工，而是花费十多天修复车辆，致使其未在工期内完成拆除作业，存在违约事实，应按合同约定向亚隆公司承担违约责任。一审法院认定合同到期后，亚隆公司未与全东公司解除合同，而继续让全东

甘肃省嘉峪关市中级人民法院民事判决书（2021）甘02民终420号上诉人（原审被告、原审反诉原告)：甘肃亚隆工程机械设备租赁有限公司，住所甘肃省嘉峪关市新华街区46-2-12（3单元201）号，统一社会信用代码91620200MA72KG6E7Y。法定代表人：张亮，总经理。委托诉讼代理人：张子良，甘肃执剑律师事务所律师。被上诉人（原审原告、原审反诉被告)：玉门市全东矿业有限公司，住所甘肃省酒泉市玉……