建设工程施工合同纠纷 （2016）桂13民终741号

上诉人宏林林业公司将公司年产10万立方米定向刨花板、年产5万立方米胶合板项目工程发包给具有建筑资质的被上诉人柳州建筑公司承建，双方所签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》及《关于终止工程建设施工合同及补充协议的协议书》，这是双方当事人的真实意思表示，除了《补充协议》中约定垫资钢材利息按月利率3%给付过高部分无效之外，其余部分并没有违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效合同，双方当事人均应依约履行合同义务。在履行合同中，被上诉人在签订《建设工程施工合同》及《补充协议》之后，即进场施工，并按《补充协议》将钢材运往工地，钢材计款211.2457万元，运费43672元，卸车吊装费6238元，实际垫付资金总额为216.2367万元，依约履行了垫资义务。在施工过程中，由于上诉人工程项目资金短缺，工程被迫停工。为此，双方经协商一致同意终止合同，并签订了《终止合同协议书》。在签订终止合同时，双方不仅对应付工程款数额确定为190万元，还对应付钢材利息、付款期限及逾期付款违约责任等也进行了约定，这充分表明双方在诉讼前已就合同终止后工程价款、垫资利息、违约责任等问题达成一致意见，是双方当事人合意的结果，

上诉人宏林林业公司将公司年产10万立方米定向刨花板、年产5万立方米胶合板项目工程发包给具有建筑资质的被上诉人柳州建筑公司承建，双方所签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》及《关于终止工程建设施工合同及补充协议的协议书》，这是双方当事人的真实意思表示，除了《补充协议》中约定垫资钢材利息按月利率3%给付过高部分无效之外，其余部分并没有违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效合同，双方当事人均应依约履行合同义务。在履行合同中，被上诉人在签订《建设工程施工合同》及《补充协议》之后，即进场施工，并按《补充协议》将钢材运往工地，钢材计款211.2457万元，运费43672元，卸车吊装费6238元，实际垫

来宾市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）桂13民终741号上诉人（一审被告）广西武宣宏林林业发展有限公司。法定代表人覃向辉，该公司总经理。委托代理人覃炳飞，广西仙城律师事务所律师。被上诉人（一审原告）柳州地区建筑工程总公司。法定代表人陈庆麟，公司总经理。委托代理人曾伟，广西柳晟律师事务所律师。上诉人广西武宣宏林林业发展有限公司因建设工程施工合同纠纷一案，不服武宣县人民法院（2015）武民初……